• 当前位置:科普读物 > 优质范文 > 工程承包合同范本通用8篇
  • 工程承包合同范本通用8篇

  • 来源:科普读物
  • 时间:2023-01-24 10:11:21
  • 移动端:工程承包合同范本通用8篇
  • 篇一:词语定义及合同文件 篇一

    1、词语定义

    下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

    1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

    1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

    1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

    1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

    1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

    1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

    1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

    1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

    1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

    1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

    1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

    1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

    1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

    1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

    1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

    1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

    1.17图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

    1.18施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

    1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

    1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

    1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

    1.23小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

    2、合同文件及解释顺序

    2.1合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

    (1)本合同协议书

    (2)中标通知书

    (3)投标书及其附件

    (4)本合同专用条款

    (5)本合同通用条款

    (6)标准、规范及有关技术文件

    (7)图纸

    (8)工程量清单

    (9)工程报价单或预算书

    合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

    2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

    3、语言文字和适用法律、标准及规范

    3.1语言文字

    本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

    在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

    3.2适用法律和法规

    本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。

    3.3适用标准、规范

    双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

    国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。

    本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。

    4、图纸

    4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。

    4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

    相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同电力建设工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书 4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

    篇二:建筑工程承包合同书 篇二

    甲方:

    乙方:

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。

    一、工程概况

    1、工程名称:__省防汛防旱抢险中心防汛物资仓库安全维修工程

    2、工程地点:防汛防旱抢险中心内

    二、工期:

    1、开竣工日期:20_年8月29日-20_年10月27日(具体以开工报告为准)

    2、合同总工期为60工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。

    四、质量标准采用下列:

    符合国家质量验收标准;

    五、合同价款

    本合同工程价款结算采用下列种方式:

    1、采用固定单价方式,固定单价为元/平方米(工作量按实结算)

    六、付款方式

    1、工程款按审计结束后付至审定价的90%,留置10%质保金一年后付清。

    七、材料、设备供应:

    八、质量及验收

    1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保;

    2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。

    3、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。

    5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

    6、甲方应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。

    7、竣工后,乙方应书面通知甲方验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份。

    8、其他约定:按图纸说明施工,达到甲方的要求,禁止随地洒落、倾倒。

    九、施工组织与工期

    1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。

    2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。

    4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决

    十、安全及文明施工与管理

    1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

    2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

    3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

    4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。

    5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。

    6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

    7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方

    有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

    十一、甲方责任

    1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。

    2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

    4、履行其它本协议约定的义务以及负责

    十二、乙方责任

    1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

    2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。

    3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。

    4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

    5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。

    6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。十三、违约责任

    1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

    2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每天按1000元向甲方支付违约金。

    3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

    十四、附则

    1、本协议经双方签章后生效。

    2、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

    3、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

    4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    篇三:工程承包合同 篇三

    甲方:____________联系电话:_________________________

    乙方:____________联系电话:_________________________

    由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。

    一、工程地点及名称

    1、工程地点:_____________________________________________

    2、工程名称:_____________________________________________

    二、承包内容价款以及工期

    1、承包内容污水站全部土建工程

    2、工程造价一次性包死。

    3、工程工期:自开工内完成承包全部承包内容。

    三、付款及质量

    1、污水地底板验收合格后付_____%,主体验收合格后付至_____%,发包方进行竣工验收合格后付至_____%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。

    2、工程质量:合格

    四、甲方责任

    帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。

    五、乙方责任

    严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。

    六、保修期及质保金

    1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。

    2、质保金:承包总价的_____%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。

    4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。

    甲方(签章):_____________乙方(签章):_____________

    ________年______月______日________年______月______日

    篇四:工程承包合同 篇四

    甲方: 以下简称甲方

    乙方: 以下简称乙方

    随着乡集镇公路硬化,集镇容貌虽得到较大改善,但由于集镇道路夜晚漆黑,给群众出行带来很大的不便,社会治安隐患大,为了解决老百姓这一实际难题,改善夜晚出行条件,按照平等互信原则,依照相关法律法规,经甲方乙方协商一致就村集镇路灯亮化工订立本合同,希望共同遵守。

    第一条:工程名称

    XX县XX乡XX村集镇路灯安装

    第二条:施工时间

    20xxX年8月1日至20xx年12月31日前完工

    第三条:工程发包造价

    工程总投资九万贰仟元整(¥92000)

    第四条:乙方投劳数、性质及要求

    乙方将负责筹资劳力200人,每人投劳2个,共计400个,筹劳折资1.2万元。用于拉线、埋杆等,具体由蒋松燕负责入场。

    1、本工程系甲方支持乙方改善公用基础设施工程,与其他工程存在本质上的区别,为此,乙方在本工程上的投工、投劳人员与甲方不存在劳动关系,也不存在劳务关系。

    2、乙方投工、投劳人员是否享有劳务工资、以及劳务工资的多少都由乙方决定,甲方概不负责。

    3、所有投工、投劳的人员全由乙方负责组织、安排、管理。甲方只要求乙方的投工、投劳的人员,在工程施工过程中认真配合甲方工作。

    4、乙方不得使用残疾、智障、体力等不能满足作业要求的作业人员。

    第五条:乙方投工、投劳的工作内容

    本工程的土方开挖、材料转运、施工配合等简单劳务工作,具体工作量如下:

    1、土石方开挖、回填;共计18个电杆坑、6个拉线坑的土石方开挖及回填。

    2、施工及材料运输,及负责将该工程施工材料从存放地运输到施工作业点、拆旧材料从施工现场收集运输到甲方指定存放处。

    3、电线立杆、放线配合,及负责共18基电杆组立及0.4KV线路导线施放的地面配合工作。

    第六条:工程质量及安全

    乙方应根据甲方提供的施工图进行土石方开挖、回填,并满足相关技术要求。土石方开挖,回填完成后,需甲方验收合格后签字。

    乙方在施工材料运输工程中不得造成材料损失或丢失,造成损坏或丢失乙方负责赔偿。

    乙方人员必须认真配合甲方工作,严格按照国家电业安全施工有关规定,安全文明施工,确保不发生安全事故,凡因乙方原因造成的

    安全事故均由乙方负责。

    第七条:双方权利与义务

    (一)甲方

    1、甲方根据工程要求,按本协议第三条约定安排乙方实施投工内容,乙方应无条件遵照执行。

    2、甲方负责派专人指导立杆现场的施工工艺,并负责隐蔽工程验收。

    3、甲方负责组织杆上作业人员的施工。

    (二)乙方

    1、乙方必须主动按本协议第三条约定承担协议内容的全部工作,并积极配合甲方杆上人员的作业,以确保工程质量和进度。

    2、乙方必须按甲方要求进行安全生产,不得违反安全工作规程。

    3、在施工过程中如乙方发生人身伤亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不承担任何责任。

    4、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令。

    5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动。

    6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。

    第八条:违约责任与其他

    1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。

    2、如因乙方原因造成工程不能按期完工的,甲方有权要求乙方赔偿损失。

    本协议经甲、乙双方法定代表人或代表签字盖章及产生法律效力。本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,监证单位存放一份。

    甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    篇五:工程承包合同 篇五

    发包方:_____(以下称甲方)

    承包方:_____(以下称乙方)

    甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。

    1、工程名称:______

    2、工程地点:______

    3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方 米。

    4、承包内容:

    5、建筑安装工程造价:共计人民币____份元。

    6、工程价款和费用的结算依据和付款办法:

    7、工程开工日期:____年__月__日

    8、工程竣工日期:____年__月__日

    9、工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为 依据。

    10、甲方主要义务:

    11、乙方主要义务

    12、违约责任:

    (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰ 计算违约金。

    (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰ 计算违约金。

    (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙 方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

    (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内, 属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费 修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

    (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承 包人应当承担损害赔偿责任。

    13、本合同附件:共___份

    14、合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收 和款项结清时为止。但保修一条除外。

    15、本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7 份,由发包方送建设银行一份。

    甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日       _________年____月____日

    篇六:建筑工程承包合同 篇六

    甲方:________________________(以下简称甲方)

    身份证号:______________________

    乙方:________________________

    身份证号:____________________(以下简称乙方)

    经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜,达成以下合同:

    一、工作内容

    房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。

    二、工程价款与支付方式

    1、工程价款:______________________。

    2、该房屋建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。

    3、工程结算以乙方施工进度进行计算,第一层完工后支付35%,第二层完工后支付35%,工程竣工以后支付25%,5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。

    三、材料与施工组织

    1、砖:______________________。

    2、砂:由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。

    3、水泥:由甲方统一采购,乙方在甲方仓库领取和运至施工地点,甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。

    4、机械设备、工具、人员:乙方自行组织机械设备、工具和施工人员,并保证满足甲方的工程进度要求。

    5、组织协调:乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。

    四、甲乙双方义务与权利

    1、甲方负责现场指导、协调。

    2、甲方监督乙方工程质量、安全、进度,乙方服务甲方的管理。

    3、工程质量:乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。

    4、乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方5%的保证金。

    5、工程安全:乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。

    6、工程进度:乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。

    7、治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。

    8、凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。

    五、其它

    1、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,

    2、本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。

    3、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

    甲方:乙方:

    日期:日期:

    篇七:工程承包合同 篇七

    发包人:(简称甲方)承包人:(简称乙方)

    依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

    一、工程概况

    1、工程名称:

    2、工程地点:

    3、工程范围:

    4、承包方式:

    二、合同工期

    1、开工日期:________年____月____日,竣工日期________年____月____日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

    三、质量标准工程质量标准:合格、按照《施工质量验收规范》验收。

    四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币),小写。五,付款方式付款方式:本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

    六、施工准备

    1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

    2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;

    七、安全责任

    1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。

    2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。

    3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。

    八、工程竣工验收及保修

    1、承包人在工程竣工前____日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

    2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

    3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起____日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

    4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

    5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

    6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。

    九、现场代表发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

    十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:

    (一)提交仲裁委员会仲裁;

    (二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。合同订立时间:________年____月____日合同订立地点:____________________本合同共_页发包人:(盖章)法定代表人委托代理人:(签字)承包人:(签字)联系方式:开户银行:银行账号:简单工程承包合同范文二发包人:(简称甲方)承包人:(简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

    一、工程概况

    1、工程名称:

    2、工程地点:;

    3、工程范围:二楼房顶钢架。

    4、承包方式:包工包料。

    5、承包面积为x㎡,每平方价格为x元。

    二、合同价款总计合同金额(大写)(人民币),小写。

    三、付款方式付款方式:工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。甲方:乙方:________年____月____日简单工程承包合同范文三

    一、发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)

    二、承包范围:

    1、项目工程名称。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工日期:________年____月____日。竣工日期:________年____月____日工程质量等级合格。

    2、范围:

    三、工程款(进度款)拨付

    四、承包人乙方的责任:乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。

    五、甲方的责任:

    1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。

    2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。

    六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。

    发包人(甲方):承包人(乙方):

    ________年____月____日

    篇八:竣工验收与结算 篇八

    32、竣工验收

    32.1工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

    32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

    32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

    32.4工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

    32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收,从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

    32.6中间交工工程的范围和竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

    32.7因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。

    32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。

    33、竣工结算

    33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。

    33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

    33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。

    33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 1234567

    33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。

    33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

    34、质量保修

    34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

    34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件(附件3略)。

    34.3质量保修书的主要内容包括:

    (1)质量保修项目内容及范围;

    (2)质量保修期;

    (3)质量保修责任;

    (4)质量保修金的支付方法。


    工程承包合同范本通用8篇》由:科普读物整理
    链接地址:http://www.gjknj.com/special/43603.html
    转载请保留,谢谢!
  • 下一篇:加盟代理合同范本(最新4篇)
  • 推荐专题

    最近更新